Licitaciones de Bule

El pliego indica que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.

El pliego indica que la forma de pago será la siguiente: en la convocante deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del municipio de tizayuca este pago no es reembolsable.

El pliego indica que la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y emitirá el fallo correspondiente, mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El pliego indica que los licitantes participantes deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de la administración pública estatal, el cual deberá estar vigente y contar con la especialidad correspondiente a: alumbrado público.

El pliego indica que la visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

El pliego indica que el precio total por pagar por los trabajos objeto del presente contrato asciende a la cantidad de **** m. n.

El pliego indica que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.

El pliego indica que la forma de pago será la siguiente: en la convocante deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del municipio de tizayuca.

El pliego indica que para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista deberá constituir fianza por el 10 del importe total del contrato a favor de la convocante.

El pliego indica que el contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El pliego indica que los licitantes participantes deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de la administración pública estatal, el cual deberá estar vigente y contar con la especialidad correspondiente a: alumbrado público.

El pliego indica que si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causa imputables a él, a más de conservar su retención, se le aplicará una pena convencional del cinco al millar determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de la convocante.

El pliego indica que la visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.

El pliego indica que los licitantes podrán inconformarse ante la contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la ley de obras públicas y servicios con las mismas para el estado de hidalgo.

El pliego indica que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.

La obra debe ser ejecutada en un plazo de 60 días naturales, a partir del 22 de octubre de 2025, con fecha de terminación el 20 de diciembre de 2025.

El pago se realizará en periodos mensuales, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los trabajos realizados, con la documentación que acredite la procedencia del pago, en las fechas que la secretaría de obras públicas determine. Las estimaciones de los trabajos ejecutados con la factura correspondiente se pagarán a los 20 días naturales de ser autorizadas por el residente de supervisión.

Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se requiere una fianza por el importe total del anticipo. Para garantizar el cumplimiento del contrato, se requiere una fianza equivalente al 10% del valor total del contrato. Se requiere un seguro de responsabilidad civil por un importe mayor o igual al 10% del valor total del contrato, con un mínimo de 1,000,**** pesos por evento.

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición resulte solvente y económicamente más conveniente para el estado, considerando las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante. En caso de proposiciones solventes, se priorizará la que resulte económicamente más conveniente.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos que establece el artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Se aplicará una pena económica convencional equivalente al 0. 5% mensual de la diferencia de lo que debió realizarse menos lo realmente ejecutado por cada día de atraso. Si la obra no se concluye en la fecha señalada, se aplicará una pena económica convencional de 0. 3% por día de atraso hasta la conclusión de los trabajos.

La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas.