La licitación pública es para la construcción de techumbre en área de equinoterapia. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 26 de diciembre de 2025. Se requiere inscripción en el padrón de contratistas. La visita al sitio de los trabajos es opcional. El plazo de ejecución es de 60 días naturales. El pago se realizará con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del municipio. El contrato se adjudicará a la propuesta más solvente.
El plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales. El plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.
La forma de pago será con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del municipio de Tizayuca. la forma de pago será la siguiente: en la convocante deberá efectuarse con chequecertificado, de caja o en efectivo a favor del municipio de tizayuca este pago no esreembolsable.
El contrato se adjudicará a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante. los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base enel análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y emitirá el fallo correspondiente, mediante el cual el contrato seadjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condicioneslegales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente elcumplimiento de las obligaciones respectivas.
Los licitantes participantes deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de la administración pública estatal. los licitantes participantes deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de laadministración pública estatal, el cual deberá estar vigente y contar con la especialidadcorrespondiente a: estructuras yo techumbres.
La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados. la visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en supropuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio derealización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar sudesconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
FALSE
