La licitación pública es para la rehabilitación de espacios públicos en Tizayuca, Hidalgo. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 09 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, y la apertura de proposiciones es el 13 de marzo de 2026 a las 13:00 horas. Se requiere inscripción en el padrón de contratistas con especialidad en edificación. La visita al sitio de obra es opcional. El plazo de ejecución es de 60 días naturales. El pago se realizará con cheque certificado, de caja o en efectivo. La adjudicación se basará en la propuesta solvente que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos.
El pliego indica que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.
El pliego indica que la forma de pago será la siguiente: en la convocante deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del municipio de tizayuca, hidalgo este pago no es reembolsable.
El pliego indica que los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y emitirá el fallo correspondiente, mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
El pliego indica que los licitantes participantes deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de la administración pública estatal, el cual deberá estar vigente y contar con la especialidad correspondiente a: edificación.
El pliego indica que la visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
El pliego indica que la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.