Licitación para el desarrollo de dictamen estructural y proyecto de reestructuración de inmueble en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Procedimiento: Invitación a cuando menos tres personas, carácter nacional. Participación electrónica a través de ComprasMX. Fecha límite para aclaraciones: 13/07/2026. Junta de aclaraciones: 14/07/2026. Presentación y apertura de proposiciones: 24/07/2026. Fallo: 06/08/2026. Inicio estimado del contrato: 13/08/2026. Plazo de ejecución: 135 días naturales. Pago a precio alzado, sin anticipo. Garantía de cumplimiento del 10% y de vicios ocultos por 12 meses.
El plazo de ejecución estimado es de 135 días naturales, con fecha estimada de inicio el 14 de agosto de 2026 y término el 26 de diciembre de 2026.
La condición de pago será a precio alzado, realizándose cuando se finalice cada actividad principal de los trabajos ejecutados en el plazo establecido, con base en la cédula de avances y pagos programados. La condición de pago que se estipulará en el contrato que se derive del presente procedimiento de contratación, será sobre la base de precio alzado, en el que el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista será cuando se finalice cada actividad principal de los trabajos ejecutados en el plazo establecido y con base en lo determinado en la cédula de avances y pagos programados.
Se requiere una garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato y una garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos por 12 meses.
El criterio de evaluación será binario.
Los licitantes deben estar inscritos en el registro electrónico de personas físicas y morales de la plataforma ComprasMX y registrar su participación. No podrán participar personas inhabilitadas o en supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley.
Se contemplan penas convencionales, retenciones y penalizaciones económicas, así como la posibilidad de declaratoria de incumplimiento.
No se realizará visita al sitio de realización de los trabajos.
La proposición podrá ser desechada si los archivos no pueden abrirse por virus informáticos o por causas ajenas a la convocante. También se desecharán solicitudes de aclaración que no cumplan con las condiciones establecidas.
®
