Licitaciones de Granulos

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 125 días naturales, con fecha estimada de inicio el 4 de mayo de 2026.

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, las cuales se pagarán por trabajos ejecutados, en forma electrónica a la cuenta proporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.

Se requiere una garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos. Adicionalmente, se requiere un seguro por daños a terceros equivalente al 10% del monto contratado con IVA.

El contrato se adjudicará a aquel licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes.

La licitación solo aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. No se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en el registro único de contratistas.

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista se determinarán únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada para la conclusión total de las obras.

La visita de obra es obligatoria y se llevará a cabo el 14 de abril de 2026 a las 09:00 horas, partiendo de la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Zacatecas.

Las personas físicas o morales que participen en la licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SAByG.

Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas el catálogo de conceptos o presupuesto de obra, los programas solicitados, así como los documentos que así se requieran en la convocatoria. También se descalificará si la proposición no es firmada autógrafamente por la persona facultada para ello.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 125 días naturales.

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, las cuales se entregarán en forma electrónica y serán pagadas por la dependencia dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

Se requiere una garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato y una garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos por 12 meses.

El contrato se adjudicará a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes.

La licitación solo aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. No se permitirá la participación de personas inhabilitadas por la S G.

Las penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista se determinarán en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada para la conclusión total de las obras.

La visita al sitio de realización de los trabajos es obligatoria y se llevará a cabo el 14 de abril de 2026 a las 09:00 horas en la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SICT Zacatecas.

Las personas físicas o morales que participen en la licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SGG.

Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas el catálogo de conceptos o presupuesto de obra, los programas solicitados, así como los documentos que así se requieran en la convocatoria. También se descalificará si el licitante participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo y resulta adjudicatario de la primera.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 125 días naturales, con fecha estimada de inicio el 4 de mayo de 2026.

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, las cuales se pagarán por la dependencia en forma electrónica a la cuenta proporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

Se requiere una garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos. Adicionalmente, se requiere un seguro por daños a terceros equivalente al 10% del monto contratado con IVA.

El contrato se adjudicará, en su caso, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes.

La licitación está abierta a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Se requiere presentar diversos escritos bajo protesta de decir verdad, acreditando nacionalidad, no estar en supuestos de inhabilitación, integridad, y facultades suficientes. Se requiere opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

La visita de obra es obligatoria y se llevará a cabo el 14 de abril de 2026 a las 09:00 horas en la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SICT Zacatecas.

Las inconformidades podrán presentarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SAByG, ubicada en Insurgentes Sur ****, primer piso, ala sur, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, ****, Ciudad de México, o a través de medios electrónicos, de acuerdo a los artículos 83 y 84 de la Ley.

Las causas de desechamiento incluyen la falta de información o documentos requeridos que imposibiliten determinar la solvencia, el incumplimiento de condiciones legales, técnicas o económicas expresamente señaladas como afectantes de la solvencia, la falsedad de la información, el incumplimiento de requisitos legales o de la convocatoria, la presentación de alternativas que modifiquen la convocatoria, y la falta de firma autógrafa en documentos requeridos.

El plazo de ejecución en días naturales es de 170 días, con fecha estimada de inicio de la obra el 15 de junio de 2026.

Las condiciones de pago en los contratos son por precios unitarios.

Se requiere garantía de cumplimiento del 20% del monto del contrato y garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos por 12 meses.

El criterio de evaluación se basa en puntos y porcentajes, con un máximo de 50% para requerimientos técnicos y 50% para requerimientos económicos.

El procedimiento es de carácter nacional y se realiza de forma electrónica.

La visita a las instalaciones es obligatoria y se realizará el 14 de abril de 2026 a las 10:00 en la residencia de obra 53 Sabinas.

El plazo de ejecución en días naturales es de 120 días, con fecha estimada de inicio del contrato el 12 de junio de 2026.

Las condiciones de pago en los contratos son por precios unitarios.

Se requiere garantía de cumplimiento con un porcentaje del 20% del monto del contrato y garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos por 12 meses.

El criterio de evaluación se basa en puntos y porcentajes, con un máximo de 50 puntos para requerimientos técnicos y 50 puntos para requerimientos económicos.

La visita a las instalaciones es obligatoria y se realizará el 14 de abril de 2026 a las 12:00 horas en la Residencia 51 Saltillo.