Licitaciones de Dictamen

El plazo de ejecución es de 20 días naturales, con fecha estimada de inicio de obra el 01/07/2026.

Las condiciones de pago son a precios unitarios, y el contrato es plurianual. Las condiciones de pago en los contratos: precios unitarios es plurianual: no.

Se requiere garantía de cumplimiento del 20% del monto del contrato y garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos por 12 meses. garantía de cumplimiento: si porcentaje del monto del contrato a garantizar: 20 garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos: si n�mero de meses que debe cumplir la garant�a: 12.

El criterio de evaluación es binario. criterio de evaluaci�n: binario.

Se solicita manifestar por escrito que no se encuentra en supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que es de nacionalidad mexicana. escrito en el que manifieste que no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 51 y 78 de la ley de obras publicas yservicios relacionados con las mismas. c escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

La visita al lugar de ejecución de los trabajos tendrá verificativo el día 09 de junio del 2026 a las 9:00 horas. la visita al lugar de ejecuci�n de los trabajos tendra verificativo el dia 09 de junio del 2026 a las 9: 00 horas.

El pago se realizará dentro de los diecisiete 17 días hábiles siguientes a la fecha en que el INDEP reciba y acepte la factura correspondiente.

Se requiere garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato, a entregar en un plazo de 10 días a nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y además oferte el precio más bajo.

Los licitantes deben presentar diversos escritos y documentos que acrediten su existencia legal, personalidad jurídica, nacionalidad mexicana, cumplimiento de normas, y no encontrarse en supuestos de inhabilitación, entre otros.

No aplica para el presente procedimiento.

Los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o ante el OIC en el Instituto, o bien, a través de la plataforma Compras MX.

El incumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, la falta de firma electrónica, la presentación de información incompleta o incongruente, y la falta de presentación del convenio de participación conjunta son causales de desechamiento.

El contrato estará vigente a partir de la fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2026. No se otorgarán prórrogas salvo por caso fortuito o fuerza mayor.

El pago de los servicios se realizará una vez entregadas y recibidas a entera satisfacción, dentro de los 17 días hábiles posteriores al envío y verificación de la factura, vía transferencia electrónica.

Se requiere una garantía de cumplimiento del 10% del monto máximo del contrato antes de IVA, a favor de la Tesofe y a disposición del SENASICA.

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición resulte solvente y oferte el precio más bajo, garantizando el cumplimiento de las obligaciones.

Las personas morales cuyo objeto social se relacione con la licitación y las personas físicas cuya actividad económica declarada ante el SAT se relacione con el objeto de la licitación.

Se aplicarán penas convencionales o deductivas en caso de atraso o incumplimiento.

Se descalificará a los licitantes que incumplan requisitos, acuerden elevar precios, estén sancionados, coticen servicios diferentes a los solicitados, o presenten propuestas no apegadas a la convocatoria.

El contrato será vigente a partir de la fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2026.

El pago de los servicios se realizará una vez entregadas y recibidas a entera satisfacción, dentro de los 17 días hábiles, contados a partir del envío y verificación de la factura respectiva, a través de transferencia electrónica de fondos.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirse por un monto equivalente al 10 diez por ciento del monto máximo del contrato sin incluir el IVA.

El contrato se adjudicará al licitante cuya proposición resulte solvente, por reunir las condiciones legales, técnicas, operativas, de control y económicas requeridas, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y que oferte el precio más bajo.

Las personas morales cuyo objeto social se encuentre relacionado con el objeto de la presente licitación, y las personas físicas cuya actividad económica declarada ante el SAT se encuentre relacionada con el objeto de la licitación.

El pago quedará condicionado, en su caso, de manera proporcional, al entero que la persona adjudicada deba efectuar por concepto de penas convencionales o deductivas.

Se descalificará a los licitantes si incumplen requisitos, si no cumplen con lo requerido para considerar solvente su propuesta, si se comprueba acuerdo para elevar precios, si se encuentran en directorio de sancionados, si cotizan servicios diferentes, o por violaciones a la ley.

El plazo de ejecución de la obra es de 120 días, iniciando el 10 de febrero de 2026 y terminando el 09 de junio de 2026.

Los pagos por los trabajos se realizarán a través de la dirección de administración de ISIFE a favor de la razón social o representante legal. El contratista puede ejercer la opción de pago a través de SPE. La documentación comprobatoria de los avances de obra (estimaciones) deberá formularse a nombre del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

Si se opta por solicitar el anticipo, se deberá presentar una garantía por el 100% del valor del anticipo que se otorgue.

Se requiere manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que declare haber asistido a conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.

Se requiere manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El valor estimado de la obra adjudicada es de 250,****.