La licitación pública es para la construcción de guarniciones y alumbrado público en Tizayuca, Hidalgo. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 09 de marzo de 2026 a las 11:30 horas, y la apertura de las mismas es el 13 de marzo de 2026 a las 11:30 horas. Se requiere estar inscrito en el padrón de contratistas y la visita al sitio de la obra es opcional. El plazo de ejecución es de 60 días naturales. Se otorgará un anticipo del 10% para el inicio y 20% para materiales. La forma de pago es con cheque certificado, de caja o en efectivo. La adjudicación se basará en la propuesta solvente que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos.
El pliego indica que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 60 días naturales.
El pliego indica que la forma de pago será la siguiente: en la convocante deberá efectuarse con cheque certificado, de caja o en efectivo a favor del municipio de tizayuca, hidalgo este pago no es reembolsable.
El pliego indica que para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista deberá constituir fianza por el 10 del importe total del contrato a favor de la convocante.
El pliego indica que los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la convocante con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, formulará un dictamen y emitirá el fallo correspondiente, mediante el cual el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
El pliego indica que los licitantes participantes deberán estar inscritos en el padrón de contratistas de la administración pública estatal, el cual deberá estar vigente y contar con la especialidad correspondiente a: alumbrado público y guarniciones y banquetas.
El pliego indica que si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causa imputables a él, a más de conservar su retención, se le aplicará una pena convencional del cinco al millar determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de la convocante.
El pliego indica que la visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los interesados, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
El pliego indica que la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.
