Licita Ya® utiliza cookies para prestar un servicio individualizado y cuidar la privacidad y protección de los datos compartidos.
Al navegar por este sitio, entendemos que acepta los términos de nuestra Política de Privacidad.
Alertas por correo, filtros por región y acceso rápido a bases o página oficial
Vea también
90% recomienda Licita Ya (1097 usuarios reales, 18/09/2026).Metodología
MÉXICO | CDMX | CIUDAD DE MÉXICO
Issste - Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado - Subdireccion De Administracion
Servicios Ti/ Servicios De Ti/ Consultoria Tecnologica
Servicio de " implementación del nuevo centro de datos institucional y drp del fovissste como medida de contingencia operativa"
Servicio de implementación de centro de datos institucional y DRP Servicio de implementación del nuevo centro de datos institucional y DRP del FOVISSSTE como medida de contingencia operativa. Se requiere arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos.
AI helper
Se requiere servicio de implementación de centro de datos y DRP. La participación es electrónica y el criterio de evaluación es por puntos y porcentajes. La fecha límite para presentación de proposiciones es el 14/10/2026. Se exige garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato. El procedimiento es nacional y el pago es conforme al anexo técnico.
Conforme anexo tecnico
Se requiere garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato.
El criterio de evaluación es por puntos y porcentajes.
Lote 1: Arrendamiento de equipo de computo y bienes informaticos- servicio de " implementación del nuevo centro de datos institucional y drp del fovissste como medida de contingencia operativa"
Licenciamiento de software para la automatización de reportes regulatorios y estados financieros
Licenciamiento de software para automatización de reportes regulatorios y estados financieros Licenciamiento de software para la automatización de reportes regulatorios y estados financieros.
AI helper
Licitación para licenciamiento de software para automatización de reportes regulatorios y estados financieros. La participación es electrónica y el criterio de evaluación es binario. El pago se realizará a los 17 días hábiles posteriores a la entrega de la factura. Se requiere una garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato por 22 meses. La fecha límite para la presentación y apertura de proposiciones es el 21/09/2026.
El pago se realizará a los 17 días hábiles posteriores a la entrega de la factura, previa entrega de la herramienta tecnológica, a entera satisfacción del área administradora del contrato.
El pago se realizará a los 17 días hábiles posteriores a la entrega de la factura, previa entrega de la herramienta tecnológica, a entera satisfacción del área administradora del contrato.
Se requiere una garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato a nombre de banco nacional del ejército, fuerza aérea y armada s. n. c. por 22 meses.
Lote 1: Licencias de uso de programas de computo y su actualizacion- licenciamiento de software para la automatización de reportes regulatorios y estados financieros
N- 384/26 ofc supervisión y control de calidad de la obra: reparación y reforzamiento de los cabezales en los ejes 5 y 9 del viaducto palmira km 91+ 000 del libramiento de cuernavaca.
Supervisión y control de calidad de obra: reparación y reforzamiento de cabezales en viaducto Reparación y reforzamiento de los cabezales en los ejes 5 y 9 del viaducto Palmira km 91+ 000 del libramiento de Cuernavaca.
AI helper
La licitación es para la supervisión y control de calidad de la obra de reparación y reforzamiento de cabezales en el viaducto Palmira. La presentación y apertura de proposiciones es el 21/09/2026. Existe una junta de aclaraciones el 14/09/2026. Se requiere visita a las instalaciones el 07/09/2026. La garantía de cumplimiento es del 20% y debe durar 12 meses. El plazo de ejecución es de 95 días naturales.
El plazo de ejecución es de 95 días naturales.
Las condiciones de pago en los contratos son precios unitarios.
La garantía de cumplimiento es del 20% del monto del contrato a garantizar y debe durar 12 meses.
Existe una visita a las instalaciones el 07/09/2026 a las 10:00.
Lote 1: Supervision de obras publicas- supervisión y control de calidad de la obra: reparación y reforzamiento de los cabezales en los ejes 5 y 9 del viaducto palmira km 91+ 000 del libramiento de cuernavaca.
Servicio del tercer acreditado para elaboración y autorización del programa interno de protección civil de los centros vacacionales trinidad y malintzi ejercicio 2026
Servicio de elaboración y autorización de programa interno de protección civil Servicio para el centro vacacional Trinidad: elaboración, integración y presentación del programa interno de protección civil, capacitación en primeros auxilios, uso de extintores, evacuación, búsqueda y rescate, entrega de carpeta con riesgos y protocolos de emergencia, dictamen eléctrico, dictamen estructural y dictamen de gas L. P. Servicio para el centro vacacional Malintzi: elaboración, integración y presentación del programa interno de protección civil, capacitación en primeros auxilios, uso de extintores, evacuación, búsqueda y rescate, entrega de carpeta con riesgos y protocolos de emergencia, dictamen eléctrico, dictamen estructural y dictamen de gas L. P. ( Considerar superficie de construcción de 5, 200 m2 para dictámenes).
AI helper
Se requiere servicio para elaborar y autorizar el Programa Interno de Protección Civil para los centros vacacionales Trinidad y Malintzi en 2026. Incluye capacitación, entrega de protocolos y dictámenes (eléctrico, estructural, gas L. P. ). La participación es electrónica y el pago se hará en una sola exhibición mediante transferencia electrónica. La garantía de cumplimiento es del 10% del monto del contrato.
El pago se realizará en una sola exhibición en moneda nacional mediante transferencia electrónica.
Se requiere una garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato, con un plazo de 10 días para entregarla.
Lote 1: Asesorias para la operacion de programas- centro vacvacional trinidad 1. Elaboración, integración y presentación del programa interno de proteccion civil ante la coordinacion estatal de proteccion civil del estado de tlaxcala, tlaxcala, hasta obtener la aprobación del programa. 2. Capacitación de la unidad interna de proteccion civil en los siguientes temas: - primeros auxilios. - uso y manejo de extintores. - evacuación, búsqueda y rescate. 3. Entrega de la carpeta con la identificación de riesgos y los protocolos de emergencia que habrá de aplicar durante la vigencia del programa. 4. Dictamen eléctrico. 5. Dictamen estructural. 6. Dictamen de gas l. P.
Lote 2: Asesorias para la operacion de programas- centro vacacional malintzi 1. Elaboración, integración y presentación del programa interno de proteccion civil ante la coordinacion estatal de proteccion civil del estado de tlaxcala, tlaxcala, hasta obtener la aprobación del programa. 2. Capacitación de la unidad interna de proteccion civil en los siguientes temas: - primeros auxilios. - uso y manejo de extintores. - evacuación, búsqueda y rescate. 3. Entrega de la carpeta con la identificación de riesgos y los protocolos de emergencia que habrá de aplicar durante la vigencia del programa. 4. Dictamen eléctrico. 5. Dictamen estructural. 6. Dictamen de gas l. P. Nota: considerar para la elaboración de los dictámenes de los puntos 4, 5 y 6 una superficie de construcción de 5, 200 m2
N- 386/26 ofc supervisión y control de calidad de la obra: trabajos de conservación en el puente la misión cuerpo a y b km 69+ 300, autopista tijuana- ensenada
Servicios de supervisión y control de calidad de la obra: trabajos de conservación en el puente La Misión cuerpo A y B km 69+ 300, autopista Tijuana- Ensenada Servicios de supervisión y control de calidad de la obra: trabajos de conservación en el puente La Misión cuerpo A y B km 69+ 300, autopista Tijuana- Ensenada.
AI helper
La licitación es por servicios de supervisión y control de calidad de la obra de conservación en el puente La Misión. La presentación y apertura de proposiciones es el 21/09/2026. Hay una junta de aclaraciones el 15/09/2026. Se aplica visita a las instalaciones el 14/09/2026. La garantía de cumplimiento es del 20% del monto del contrato por 12 meses. El plazo de ejecución es de 105 días naturales.
El plazo de ejecución es de 105 días naturales.
Las condiciones de pago en los contratos son precios unitarios.
La garantía de cumplimiento es del 20% del monto del contrato a garantizar por 12 meses.
Sí aplica visita a las instalaciones el 14/09/2026.
Lote 1: Supervision de obras publicas- supervisión y control de calidad de la obra: trabajos de conservación en el puente la misión cuerpo a y b km 69+ 300, autopista tijuana- ensenada
Licitaciones con Servicios Consultoria por mes
No se pudo renderizar el gráfico.
¡Hay más oportunidades en distintos portales!
Activa tu prueba gratis de 14 días para ver todos los resultados y acceder a los documentos.
Seleccionamos relatos útiles de usuarios reales. El orden puede variar periódicamente.
Me da informacion de las licitaciones que me interesan. Facilidad de encontrar licitaciones.
Antonio Armenta
Muy buena plataforma.
Daniel Cordova Espinosa
Eficiencia en los tiempos de busqueda.
Ricardo Chavez
Que me avisan con prontitud cuando se publica un concurso.
Laura Salazar
Es una herramienta demasiado util.
Mma Mon Alv
Excelente plataforma, para apoyar a conocer y dar mas alcance a tu trabajo.
Cristian Merino
Me agrado el modo en que buscan las licitaciones, y nos dan el link para verlas.
Carlos Juan Pineda Pérez
Muy buen información y muy clara.
Dariela Ramos
La información me ayuda a mandar mi propuesta a tiempo a las licitaciones, aparte que tengo información a la mano de las licitaciones que se van presentando. Hasta este momento estoy muy satisfecho con lo que recibo.
Martin Antonio Zepeda Armenta
Muy eficiente: mellega rapido las licitaciones.
Juan Paulo Rico Rivera
El buscador que con solo colocolocar palabras clave encuentra lo que estoy buscando.
Jmacabados Para La Construcción
La plataforma es muy amigable.
Nelly Lobato
Las licitaciones aparecen acertadamente según mis intereses.
Licita Ya es un buscador de licitaciones públicas para México. Monitoreamos fuentes oficiales y mostramos resultados en el sitio y por correo, para que no dependas de revisar portal por portal.
Solo ingresas tu correo y activas la prueba. Durante 14 días puedes usar las funciones. Al finalizar, si no contratas un plan en /subscription.php, el listado queda limitado y no se realiza ningún cobro automático.
Registra palabras clave de tus productos o servicios, activa la prueba y ajusta regiones, horarios y estilo de correo en configuraciones. Así recibes oportunidades sin revisar manualmente todo el día.
Siempre que esté disponible, sí. Cuando el portal oficial exige inicio de sesión o bloquea enlaces directos, mostramos la página oficial del proceso para que puedas consultar o descargar los documentos.
Sí. En el panel puedes filtrar por estado, municipio, modalidad, fechas y rangos de valor. También puedes guardar preferencias para futuras alertas y búsquedas.
Sí. Tras registrarte puedes cambiar al mapa en el panel y ver oportunidades por ubicación.
La IA puede equivocarse, pero ayuda a ampliar la búsqueda y encontrar oportunidades relacionadas aunque no usen exactamente tus palabras. Para mejorar la relevancia, agrega términos específicos y elimina los que generan ruido.
Sí. Puedes consultar licitaciones vía API. Documentación en /api_integration.php. Ideal para CRM, BI y automatizaciones.
En configuraciones puedes pausar alertas o ajustar horarios de envío. Si deseas eliminar tu cuenta, solo avísanos. Durante la prueba gratis no hay cobro automático.
Monitoreamos diariamente fuentes oficiales de México a nivel federal, estatal y municipal. Las licitaciones se agregan al sistema cuando aparecen en el portal de origen.
Planes desde MXN $ 775,00 al mes, con opciones para distintas necesidades y períodos. Comience con la prueba gratuita y evalúe los resultados antes de contratar, sin cobros automáticos.
Busca lo que vendes, recibe alertas por correo, abre bases o página oficial y filtra por región y modalidad.
Transcripción
Te damos la bienvenida a Licita Ya.
Encontrar licitaciones públicas es importante. Pero lo que realmente hace la diferencia es identificar rápido cuáles oportunidades coinciden con lo que vende tu empresa.
Para empezar, ingresa algunas palabras clave que describan tus productos o servicios. Licita Ya muestra licitaciones relevantes, destaca tus palabras clave y organiza todo por fecha.
La búsqueda inteligente ya viene activada y usa inteligencia artificial para ampliar tus resultados, incluso cuando la licitación usa palabras diferentes a las que buscaste.
En cada licitación, puedes ver un resumen, acceder a los documentos, marcarla como favorita, agregar notas privadas, descartar lo que no te interesa o verla en el mapa.
También puedes usar filtros, hacer búsquedas y explorar nuevas oportunidades con facilidad.
Empieza ahora con Licita Ya. Es rápido, práctico y puedes probarlo gratis.
Asistente IA
Pregúntame sobre la licitación...
Cargando resumen...
Metodología
Encuesta no asistida con 1097 usuarios activos, recopilada hasta 18/09/2026.
Pregunta única: "¿Recomendarías nuestros servicios a un amigo o colega?" - 90% respondieron "sí".
El chat con la IA es exclusivo para cuentas registradas. Activa tu prueba gratis y desbloquea el chat ahora.
Prueba las funciones de IA en acción. Inicia tu prueba gratis para habilitar el chat.