Centro Sict

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 202 días naturales, iniciando el 13 de abril de 2026.

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, las cuales se pagarán por trabajos ejecutados, en forma electrónica a la cuenta proporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

El adjudicatario del contrato deberá firmar el contrato previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos.

El contrato se adjudicará a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La licitación solo aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Se requiere la presentación de diversos escritos y documentos para acreditar la nacionalidad, integridad y capacidad técnica y económica.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

Se realizará una visita obligatoria al sitio de realización de los trabajos el 17 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, para partir al lugar de la ubicación de los trabajos.

Las personas físicas o morales que participen en la licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS (SAD)

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 220 días naturales, iniciando el 25 de mayo de 2026.

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, las cuales se presentarán en forma electrónica y serán pagadas por la dependencia dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y el contratista haya presentado la factura correspondiente.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos.

El contrato se adjudicará a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La licitación solo aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Se requiere la presentación de diversos escritos y documentos para acreditar la nacionalidad, integridad y facultades legales.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

La visita al sitio de realización de los trabajos es obligatoria y se llevará a cabo el 17 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, partiendo de la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Puebla.

Las personas físicas o morales que participen en la licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SABG.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 220 días naturales, con fecha estimada de inicio el 25 de mayo de 2026.

Para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales, las cuales serán pagadas por la dependencia en forma electrónica dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de obra y el contratista haya presentado la factura correspondiente.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos. Adicionalmente, se requiere un seguro por daños a terceros equivalente al 10% del monto contratado con IVA.

El contrato se adjudicará a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, utilizando el mecanismo de puntos y porcentajes.

La licitación solo aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Se deben presentar diversos escritos bajo protesta de decir verdad, incluyendo declaración de integridad y acreditación de facultades suficientes.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

La visita de obra es obligatoria y se llevará a cabo el 17 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, partiendo de la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Puebla.

El aviso no especifica la necesidad de presentar muestras.

Las personas físicas o morales que participen en la licitación podrán inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades de la SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SCT) o a través de los medios de comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 213 días naturales, con fecha estimada de inicio el 20 de abril de 2026.

Los pagos se formularán de manera calendarizada mediante estimaciones mensuales, las cuales se pagarán por trabajos ejecutados en forma electrónica dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y el contratista haya presentado la factura correspondiente.

El licitante ganador deberá firmar el contrato y sus anexos, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo.

El contrato se adjudicará a aquel licitante cuya proposición resulte solvente, reúna las condiciones técnicas, legales y económicas requeridas, y obtenga el mayor puntaje según el mecanismo de evaluación por puntos.

La licitación es para personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Se requiere demostrar experiencia, capacidad técnica y financiera, así como cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos en la convocatoria.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

La visita al sitio de los trabajos será de forma presencial y es obligatoria. Se realizará el 31 de marzo de 2026, a las 10:00 horas, partiendo de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SICT Puebla.

Las inconformidades podrán presentarse por escrito ante la Dirección General de Inconformidades o a través de la plataforma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 213 días naturales, iniciando el 20 de abril de 2026.

Para efectos de pago se formularán de manera calendarizada estimaciones mensuales, las cuales se entregarán en forma física y serán pagadas por la dependencia por trabajos ejecutados, en forma electrónica a la cuenta proporcionada por el contratista, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, deberá entregar la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo.

El contrato se adjudicará, en su caso, de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria, las condiciones técnicas que incluyen las legales y administrativas, así como las económicas requeridas por la convocante, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

La visita al sitio de los trabajos será de forma presencial y obligatoria el 31 de marzo de 2026, a las 10:00 horas.

Las personas físicas o morales que participen en la licitación podrán inconformarse por escrito ante la Dirección General de Inconformidades antes de la SFP hoy de la SABG, ubicada en Insurgentes Sur ****, primer piso, ala sur, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, ****, Ciudad de México o a través de la plataforma, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley.