El Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a través del H. Ayuntamiento, ha adjudicado directamente el contrato número **** para la construcción de rampas de acceso en el rastro TIF municipal en el poblado El Vainillo. El contrato se basa en precios unitarios y es por tiempo determinado. El contratista seleccionado es José Ramón Bojórquez Pacheco. Los puntos clave del contrato incluyen: - **Objeto:** Construcción de rampas de acceso en rastro TIF municipal. - **Presupuesto:** Recursos propios del ejercicio fiscal 2026, con un importe total de $1,602,**** M. N. más IVA. - **Modalidad:** Adjudicación directa, aprobada por el comité de obras públicas. - **Plazo de Ejecución:** Inicio el 27 de febrero de 2026, con una duración de 60 días naturales, finalizando el 27 de abril de 2026. - **Anticipo:** Se otorgará un anticipo del 35% del importe total del contrato, contra exhibición de fianza. - **Forma de Pago:** Se realizarán pagos por estimaciones de obra, con plazos establecidos para revisión, aprobación y liquidación. - **Supervisión:** La Dirección de Obras Públicas supervisará la obra en todo momento. - **Fianzas:** Se requerirá fianza de anticipo (100% del anticipo) y fianza de cumplimiento (10% del monto total del contrato), además de una fianza de calidad y vicios ocultos (10% del monto total ejercido) vigente por 12 meses. - **Modificaciones:** La dependencia podrá realizar modificaciones al programa y especificaciones mediante orden escrita. - **Recepción de Obras:** Se realizará un acta circunstanciada de recepción de trabajos. - **Responsabilidades del Contratista:** El contratista es responsable de la ejecución, seguridad, y de cualquier desperfecto o vicio oculto. - **Rescisión del Contrato:** Se establecen causales de rescisión por incumplimiento del contratista. - **Solución de Controversias:** Se contempla un procedimiento para resolver discrepancias técnicas o administrativas. - **Jurisdicción:** Los tribunales competentes en Mazatlán, Sinaloa, resolverán cualquier interpretación o cumplimiento del contrato.
El contratista se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día 27 de febrero de 2026, la duración será de 60 días naturales, terminando el día 27 de abril de 2026.
El contratista recibirá de la dependencia como pago total por la ejecución satisfactoria del 100% de los trabajos objeto de este contrato, el importe referido en la cláusula segunda del presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas.
El contratista presentará a la dependencia, previo al inicio de los trabajos, una póliza de fianza por valor del 100% del importe total del anticipo recibido de la obra, señalado en la cláusula octava, a fin de garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la devolución de las cantidades no invertidas. Adicionalmente, se requiere una fianza de cumplimiento, correspondiente al 10% del monto total del contrato, y una fianza de calidad y vicios ocultos por un equivalente al 10% del monto total ejercido.
La adjudicación se realizó mediante procedimiento de adjudicación directa, previsto en los artículos 38, 39, fracción II, 62 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ya que no excede los 15,000 UMAS en su monto.
El contratista declara que es persona física registrada con actividad empresarial, mayor de edad, en pleno uso de su capacidad de ejercicio en el ramo de la construcción y cuenta con los elementos, la práctica y el conocimiento técnico que sea necesario.
Si el contratista no concluye la obra en la fecha señalada en el programa por causas imputables a él mismo, como pena convencional deberá cubrir a la dependencia, diariamente y hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2% del importe de los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en programa, independientemente de que la dependencia exigirá que se le cubra el monto de la póliza de fianza otorgada.
El contratista declara que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
Si el contratista estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidación tendrá un plazo de 60 sesenta días hábiles a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación de la liquidación, para hacer precisamente por escrito la reclamación correspondiente.
El contratista declara que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los artículos 72, 102 y 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
El importe total del presente contrato es de: 1,602,**** (un millón seiscientos dos mil doscientos cuarenta pesos 75/100 M. N. ), más el impuesto al valor agregado.
