Licitación para dictamen de seguridad y estabilidad estructural y refuerzo en la escuela de enfermería del OOAD Jalisco. Plazo de ejecución: 30 días naturales, inicio estimado 21 de agosto de 2026. Visita al sitio obligatoria el 21 de julio de 2026 a las 10:00 hrs. Junta de aclaraciones el 22 de julio de 2026 a las 12:00 hrs. Presentación y apertura de proposiciones el 30 de julio de 2026 a las 12:00 hrs. Fallo el 10 de agosto de 2026 a las 15:00 hrs. No se otorga anticipo. Pago sobre la base de precios unitarios. Garantía de cumplimiento del 10% y de vicios ocultos por 12 meses.
El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 días naturales, con fecha estimada de inicio el 21 de agosto de 2026.
La condición de pago será sobre la base de precios unitarios, cubriendo a el contratista mediante estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado.
Se requiere garantía de cumplimiento del 10% del monto del contrato y garantía sobre obras o servicios y vicios ocultos por 12 meses.
Al concluir la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la proposición solvente que haya ofertado el precio más bajo.
Los participantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, experiencia y capacidad técnica y financiera, y presentar diversos documentos legales y administrativos.
Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, de conformidad con las estipulaciones contractuales.
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos es obligatoria y se llevará a cabo el 21 de julio de 2026, a las 10:00 horas, en la oficina de conservación del C. I. B. O.
Se podrá desechar la proposición si el participante no presenta los escritos o manifestaciones requeridos, si la información es falsa, o si incumple condiciones legales, técnicas o económicas.
